- ACCORD. L'Acheteur ("Acheteur") et Hydro Conduit, LLC d/b/a Rinker Materials ou Forterra Pipe & Precast, LLC d/b/a Rinker Materials, pour lui-même et/ou au nom d'une ou plusieurs de ses filiales faisant affaire sous le nom de Rinker Materials ("Vendeur") reconnaissent, comprennent et conviennent que la Demande de crédit de l'Acheteur, le cas échéant, le Devis, le cas échéant, l'Accusé de réception de la commande (l'"Accusé de réception"), le cas échéant, les spécifications indiquées dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception) et les présentes Conditions générales (collectivement, le " Contrat ") formeront collectivement le seul et unique contrat par, en vertu et conformément auquel l'Acheteur achètera au Vendeur, et le Vendeur fabriquera et vendra à l'Acheteur, les matériaux décrits dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception) (les " Matériaux "). Toute condition différente ou additionnelle contenue dans l'acceptation par l'Acheteur du Devis et/ou de l'Accusé de réception, ou de tout document ou instrument constituant le présent contrat, que ce soit par bon de commande ou autre, est par la présente contestée par le Vendeur et n'aura aucun effet sur les conditions générales du présent contrat, dont elle ne fera pas partie. Les conditions supplémentaires, les modifications et les prétendus accords ultérieurs ne seront pas effectifs tant qu'ils n'auront pas été consignés par écrit et signés par les représentants autorisés du Vendeur et de l'Acheteur. Nonobstant toute modification ultérieure apportée au Devis ou à l'Accusé de réception, les présentes Conditions générales (sous la forme initialement mentionnée ou jointe au Devis ou à l'Accusé de réception, selon le cas) resteront pleinement en vigueur, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par un accord écrit signé par les représentants autorisés du Vendeur et de l'Acheteur.
La signature par l'acheteur du devis et/ou de l'accusé de réception, l'ordre de fabriquer les matériaux, l'acceptation de la livraison des matériaux ou le paiement des matériaux sont considérés comme une acceptation des présentes conditions générales. Le Vendeur peut décider de ne pas fabriquer ou livrer les Matériaux tant que l'Acheteur n'a pas renvoyé une copie signée du Devis et/ou de l'Accusé de réception.
- LIVRAISON ET ACCEPTATION. La livraison des matériaux sera effectuée conformément à un calendrier de livraison convenu entre l'acheteur et le vendeur. Le Vendeur ne sera pas considéré comme n'ayant pas respecté ce calendrier en cas de retard causé par des catastrophes naturelles, des actes des autorités civiles ou militaires, des épidémies, une guerre, une émeute, une pénurie de main-d'œuvre, de matières premières ou de transport ou toute autre raison ou cause indépendante de la volonté du Vendeur. La responsabilité du vendeur en matière de livraison s'arrête au point d'expédition FOB ou, si le vendeur accepte de livrer FOB sur le chantier, au bord du trottoir, dans la rue ou sur la façade de l'adresse de livraison. Le vendeur se réserve le droit de facturer à l'acheteur, au taux applicable, tout temps d'attente sur le chantier supérieur à une (1) heure.
Le type et la quantité de matériaux livrés et détaillés sur le bon de livraison doivent être inspectés par l'acheteur au moment de la livraison pour vérifier leur conformité au contrat. Les écarts entre les quantités réelles de matériaux livrés et celles indiquées sur le bon de livraison doivent être notés sur toutes les copies du bon de livraison signées par l'acheteur. Les frais de facturation seront basés sur les quantités indiquées sur le bon de livraison.
Le titre de propriété et le risque de perte ou de dommage de chacun des matériaux demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la livraison de ces matériaux au lieu de livraison spécifié dans le présent contrat. Par la présente, l'acheteur accorde au vendeur une garantie de première priorité sur tous les matériaux jusqu'à ce que le vendeur soit payé en totalité de tous les montants dus en vertu du présent contrat. L'acheteur accepte en outre d'exécuter tous les documents qui peuvent être exigés par le vendeur pour parfaire cette sûreté.
Les matériaux standard vendus dans le cadre du présent contrat ne peuvent être retournés par l'acheteur pour obtenir un crédit qu'avec l'accord écrit préalable du vendeur et uniquement si, de l'avis exclusif du vendeur, les matériaux à retourner sont en état d'être revendus. Le vendeur déduira de ce crédit tous les frais de restockage, les coûts de chargement et de déchargement et tous les coûts de réparation et de livraison vers et depuis le chantier de l'acheteur. Les matériaux conçus sur mesure et les matériaux spéciaux autres que ceux de conception normale et standard vendus régulièrement par le vendeur ne peuvent être retournés. L'acheteur sera tenu de payer tout matériel conçu sur mesure ou spécial qui n'est pas pris par l'acheteur.
Dans le cas d'une inspection des produits de tuyaux en béton armé installés, les critères d'évaluation et d'acceptation utilisés seront conformes à la norme ASTM C1840, sauf accord contraire entre l'Acheteur et le Vendeur.
- ASSISTANCE TECHNIQUE. En aucun cas, le Vendeur ne peut être tenu responsable des réclamations découlant des conseils ou de l'assistance technique fournis à l'Acheteur. Les conseils et l'assistance fournis par le vendeur sont uniquement destinés à guider l'acheteur, et ce dernier accepte de se fier uniquement à ses propres architectes, ingénieurs et autres experts techniques.
- PRIX ET PAIEMENT. Sauf indication contraire dans le présent document, les prix des matériaux cités sont soumis à la disponibilité des matériaux et resteront fermes pendant une période de trente (30) jours après la date de l'Accusé de réception (ou du Devis en l'absence d'Accusé de réception) ; par la suite, les prix des matériaux sont susceptibles d'être modifiés par le Vendeur. Les prix indiqués sont basés sur des lots minimums de camions et sont sujets à une augmentation si l'Acheteur demande une livraison en lots plus petits que les camions. Les prix ne s'appliquent qu'au projet spécifié dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception), ne sont disponibles que pour l'Acheteur, et ne concernent que les quantités indiquées dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception).les conditions de paiement sont nettes 10e prox, sans rétention ni compensation. Le Vendeur soumettra des factures à l'Acheteur lors de chaque livraison de Matériaux en vertu du Contrat. L'obligation de l'Acheteur de payer le Fournisseur ne sera pas retardée ou conditionnée par l'installation des Matériaux fournis en vertu du Contrat, la réception par l'Acheteur du paiement d'un tiers, ou tout litige entre l'Acheteur et le Propriétaire.
Les montants en souffrance porteront intérêt au taux de dix-huit pour cent (18 %) par an ou au taux maximum autorisé par la loi, si celui-ci est inférieur. Si l'acheteur ne paie pas à l'échéance tout montant dû au vendeur en vertu des termes de la présente convention, après un préavis écrit de dix (10) jours sans remède, le vendeur peut : (a) exiger de l'acheteur des garanties de paiement, y compris, mais sans s'y limiter, demander le paiement immédiat de tous les montants dus au vendeur en vertu de la présente convention et/ou demander le paiement avant la livraison de tous les montants futurs qui seront dus en vertu de la présente convention ; (b) suspendre les livraisons futures ; (c) déposer une demande de privilège et, le cas échéant, une demande de cautionnement ; (d) résilier la présente convention ; ou (e) prendre toute autre mesure que le vendeur juge nécessaire pour garantir son droit au paiement.
Le Vendeur peut exercer le droit de compensation prévu par la présente convention à l'égard de toute somme due par le Vendeur et/ou ses sociétés affiliées en vertu de tout autre contrat ou accord avec l'Acheteur et/ou ses sociétés affiliées. L'acheteur accepte de payer au vendeur tous les frais de recouvrement, les honoraires d'avocat et les frais de justice encourus par le vendeur pour recouvrer les sommes dues en vertu de la présente convention.
- TAXES. En l'absence d'une exemption ou d'un certificat de revente raisonnablement acceptable pour le Vendeur et pour l'autorité fiscale respective, toutes les taxes fédérales, étatiques et locales, les évaluations, les frais, les droits et les charges prélevés en raison de ce Contrat s'ajoutent aux prix indiqués dans l'Accusé de réception et seront la seule responsabilité de l'Acheteur, qui les paiera.
- GARANTIE LIMITÉE ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ. Le Vendeur garantit que les Matériaux vendus dans le cadre de ce Contrat seront conformes aux spécifications décrites dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception) et seront exempts de défauts de fabrication et de main d'œuvre, à condition que l'Acheteur notifie par écrit au Vendeur toute non-conformité ou tout défaut dans un délai d'un (1) an à compter de la date de livraison des Matériaux. La garantie qui précède est soumise aux variations de fabrication et de couleur, à l'efflorescence, aux tolérances et aux classifications standard. Le vendeur n'est pas responsable de l'installation ou des conditions défectueuses causées par l'installation. Le recours exclusif de l'acheteur en cas de violation de cette garantie consistera à demander au vendeur, à son choix, de rembourser le prix d'achat des matériaux défectueux ou non conformes vendus dans le cadre des présentes ou de réparer ou remplacer tout matériau défectueux ou non conforme. Le vendeur ne sera pas responsable des coûts de retrait ou d'installation. LA GARANTIE PRÉCÉDENTE REMPLACE ET EXCLUT, ET LE VENDEUR DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE, ET L'ACHETEUR RENONCE PAR LA PRÉSENTE, TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE, VERBALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR LA LOI OU AUTREMENT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'HABITABILITÉ. Le Vendeur n'offre aucune garantie quelle qu'elle soit en ce qui concerne les biens, produits, accessoires ou pièces fournis par le Vendeur mais non fabriqués par le Vendeur, qui ne portent que la garantie, le cas échéant, dans les garanties applicables du fabricant (le cas échéant) dans la mesure permise par les termes de cette garantie entre le Vendeur et ce fabricant.
- LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. La responsabilité du vendeur en cas de réclamation pour perte ou dommage découlant du présent contrat, ou de la fabrication ou de la vente de tout matériel conformément au présent contrat, qu'elle soit fondée sur un contrat, une garantie, un délit (y compris la négligence) ou d'autres motifs, ne dépassera pas le prix du matériel effectivement reçu de l'acheteur par le vendeur dans le cadre du présent contrat et faisant l'objet d'une telle réclamation pour perte ou dommage. Ni le vendeur ni l'acheteur ne seront responsables envers l'autre partie, ou tout tiers bénéficiaire, que ce soit à la suite d'une rupture de contrat, d'une garantie, d'un délit (y compris la négligence et la responsabilité stricte) ou d'autres motifs, pour des dommages spéciaux, consécutifs, accessoires, punitifs (si la loi l'autorise) ou d'autres dommages indirects de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données, la perte de bénéfices ou de revenus, la perte d'utilisation des matériaux fournis par le vendeur dans le cadre du présent accord ou de tout produit associé, le coût du capital, le coût des produits de substitution, des installations, des services, les coûts des temps d'arrêt ou les réclamations, ou les dommages-intérêts liquidés (retard ou autre) subis par cette partie de la part d'un tiers.
- INDEMNISATION. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque partie (la " Partie indemnisante ") accepte d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité l'autre partie et ses sociétés affiliées ainsi que ses dirigeants, administrateurs, propriétaires, employés et agents respectifs (collectivement les " Indemnisés ") contre toute réclamation, tout dommage, toute perte, tout privilège, toute cause d'action, toute poursuite, jugements et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat raisonnables) de toute personne ou entité, dans la mesure où ils découlent d'une blessure, d'un décès ou d'une destruction de biens, mais uniquement dans la mesure où ils sont causés par ou découlent d'actes de négligence ou d'omissions de la partie indemnisante, de ses employés, de tout sous-traitant, fournisseur ou personne ou entité qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce un contrôle (collectivement, les " réclamations ") ; à condition que la partie indemnisante n'ait aucune obligation d'indemniser pour toute réclamation dans la mesure où elle est causée par ou découle de la négligence ou de la faute intentionnelle d'une personne indemnisée et à condition également que les " réclamations ", aux fins des présentes, ne comprennent pas les dommages, les indemnités ou les prestations payables en vertu de polices d'assurance, de lois sur l'indemnisation des travailleurs, de lois sur les prestations d'invalidité ou d'autres lois sur les prestations des employés.Le Vendeur indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité les Indemnisés contre toutes les réclamations, tous les dommages, toutes les pertes, tous les privilèges, toutes les causes d'action, tous les procès, tous les jugements et toutes les dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, les frais d'avocat raisonnables) dans la mesure où ils découlent de toute réclamation faite par des tiers selon laquelle l'utilisation ou la vente des Matériaux enfreint tout brevet américain couvrant les Matériaux. Il est toutefois entendu que ce paragraphe ne s'appliquera pas dans le cas où la contrefaçon résulte de l'utilisation des matériaux en combinaison avec d'autres matériaux, biens ou procédés de fabrication.
- CESSION. Aucune des parties ne peut céder le présent accord ou un quelconque intérêt dans les présentes sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, et toute tentative de cession, que ce soit par application de la loi ou autrement, sera nulle sans ce consentement écrit préalable.
- AVIS. Toute notification devant être envoyée au Vendeur doit être faite par écrit et envoyée par courrier certifié, en port payé, au bureau du Vendeur indiqué sur le Devis et/ou l'Accusé de réception, avec une copie au Vendeur c/o Rinker Materials, 5 Concourse Parkway, Suite 1900, Atlanta, Georgia 30328, à l'attention du département juridique : Service juridique. Toute notification devant être envoyée à l'Acheteur doit être faite par écrit et envoyée par courrier certifié, en port payé, au bureau de l'Acheteur indiqué sur le Devis et/ou l'Accusé de réception.
- DIVISIBILITÉ. Si un terme, une disposition, un engagement ou une condition du présent accord est jugé par un tribunal compétent comme étant invalide, nul ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur et ne seront en aucun cas affectées, altérées ou invalidées. Les parties conviennent que chaque terme et disposition du présent accord doit être interprété selon sa juste signification et non pas strictement pour ou contre une partie.
- LIEU ET CHOIX DE LA LOI. Les parties conviennent que le lieu de toute action intentée pour la violation ou l'application du présent Accord sera le comté du site du Projet décrit dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception). Le présent Accord sera régi et interprété conformément aux lois de l'État du site du Projet décrit dans l'Accusé de réception (ou le Devis s'il n'y a pas d'Accusé de réception), sans tenir compte de ses dispositions en matière de conflits de lois. COMME INCITATION MATÉRIELLE À LA CONCLUSION DU PRÉSENT CONTRAT, LES DEUX PARTIES RENONCENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT UN JURY DANS TOUTE PROCÉDURE DÉCOULANT DU PRÉSENT CONTRAT OU LIÉE À CELUI-CI.
- RENONCIATION. Le défaut ou l'incapacité de l'une ou l'autre des parties à faire valoir un droit quelconque en vertu des présentes n'entraîne pas la renonciation à tout droit à l'égard de tout autre droit ou événement futur.
- CORRECTIONS. Le Vendeur se réserve le droit de corriger les erreurs typographiques ou d'écriture apparaissant dans le Devis, l'Accusé de réception ou tout autre document constituant le Contrat.
